网站首页 > 采购信息 > 采购公告 > 集团公司
苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目资格预审公告

【发布时间:2022-01-17】

【阅读次数:

【字号:

 

 苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目 (项目名称) SRT8-7-1标段施工招标

资格预审公告(代招标公告)

1.招标条件

本招标项目 苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目(项目名称)已由江苏省发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以《省发展改革委关于苏州市城市轨道交通8号线工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发[2019]834号)(批文名称及编号)批准建设,项目业主为 苏州市轨道交通集团有限公司 ,招标人为_苏州市轨道交通集团有限公司_,招标代理机构为_江苏省招标中心有限公司_。项目已具备招标条件,现对该项目 苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目SRT8-7-1标(标段)的施工进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2.项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设地点:苏州市轨道交通8号线

2.2建设规模:(工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等)8号线工程(西津桥站~车坊站)线路全长35.6km,全部为地下线,设28座地下站,其中换乘站12座;平均站间距1.3km,最大站间距2.8km,为济学路站至和顺路站及虎殿路站至虎丘湿地公园站,最小站间距0.66km,为陆慕老街站至采莲路站。

8号线工程设置一段一场,分别为镬底湖车辆段及三角咀停车场。镬底湖车辆段位于蔺谊路南侧、镬底湖北侧地块内,为本线定修段;三角咀停车场位于虎殿路、京沪高速、西塘河围成地块内,为停车场。本线车辆大架修3号线共用浒墅关车辆段。

8号线工程设置主变电站3座,为跨阳路主变、金业街主变、桑田岛主变,其中金业街主变、桑田岛主变与6号线共用;跨阳路主变位于星港街、沪宁铁路围城地块内。

控制中心为在建的黄天荡控制中心,该控制中心与轨道交通线网中 567号线共用,并预留 2 条线的规模。

2.3标段划分

标段编号

标段名称

招标范围

合同估算价

(万元)

工期

(日历天)

E3205010304002784025001

苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目SRT8-7-1

招标范围包括苏州轨道交通8号线工程火灾自动报警系统、气体灭火系统设备及材料的供货、施工安装及伴随服务,以及高压细水雾系统的施工安装(含材料)。

13115.81

916

2.4其他: 2022330日,计划竣工时间:2024930日。

3.申请人资格要求

3.1资质条件:投标人须具备  住建部颁发的消防设施工程专业承包壹级资质(资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2业绩要求:

是否有此类要求:t是□否

t投标人 □项目负责人 承担过类似工程;

2016111日至今(以竣工验收报告时间为准)承担过国内城市轨道交通单项合同金额7000万元人民币及以上的火灾自动报警系统(或火灾自动报警及自动灭火系统)施工总承包项目业绩(合同内容须包含火灾自动报警系统的供货和安装)工程;

类似工程认定标准:

类似工程业绩证明材料,需提供中标通知书(适用于招标项目)、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件,施工合同证明材料还需提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图

t以与业主单位签订的合同为准,需提供合同及合同对应的单位工程竣工验收证明书或业主证明的原件扫描件。

3.3项目负责人要求:

投标人拟派项目负责人须具备 机电工程专业一级注册建造师证书(资格)和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书),且必须满足下列条件:

1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。(同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。)

2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.4财务要求/                                                  

3.5信誉要求/                                                   

3.6其他要求1)具有独立法人资格;(2)企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;(3)投标人需提供有效期内的《苏州市建筑业企业年度信用手册》,无苏州市建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[2018]14文执行,需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》。

□本工程不接受最新年度苏州市建筑业企业信用评定等级为C类及以下投标人参与投标。

□近两年内(从截标之日起倒算),企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的;

□近一年内(从截标之日起倒算),企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的;

□近三个月内(从截标之日起倒算),企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的;

□近五年内(从截标之日起倒算),投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下:

3.7本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的应满足下列要求:   /  

4.资格预审方法

本次资格预审采用  合格制 (合格制/有限数量制)。

是否对所有资审合格的投标申请人发放投标邀请书

t是 □否 当通过符合性、完整性审查的申请人小于7家时,招标人将重发一次公告;当通过符合性、完整性审查的申请人多于7家(含)时,全部入围。

5.资格预审文件的获取

5.1资格预审文件获取时间为:  2022 1 17 9 30 2022 1   21 17 00

5.2资格预审文件获取方式:潜在申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取;

6.资格预审申请文件的递交

6.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为 2022 1 27 13 30

6.2 逾期提交的资格预审申请文件,招标人不予受理。

7.其它明确事项

(一)本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》(苏信用办〔201823号)。投标人失信被执行人情况以信用中国www.creditchina.gov.cn)网站查询结果为准。

(二)根据苏州市住房和城乡建设局《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》(苏住建建〔201950号),招标人在招标活动结束后将招投标过程中发现的失信行为上报监管部门。

(三)申请人必须是独立法人单位,对于有控股关系或者隶属关系的单位不得同时申请本项目。一家单位(以集团公司为限)最多允许一个投标人参加本项目投标,如同一集团公司通过资审有多个投标人且均无意向退出,则该集团公司所有投标人资格预审均按不通过认定。

注:集团公司的界定:如为央企,指央企二级公司;如为其他企业,指一级公司。

(四)投标人可同时申请苏州市轨道交通7号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目SRT7-7-1标与苏州市轨道交通8号线工程火灾自动报警与高压细水雾系统施工项目SRT8-7-1标的投标,但最多允许中1个标段,优先中报价高的标段。

(五)重要告知:

1)本项目招标采用电子招投标模式(含资格预审和投标),投标申请人应当使用招投标文件制作软件制作成完整的资格预审申请文件及投标文件,并上传交易平台,不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项(如有)等材料的录入公示工作,以免影响后续资格预审及投标工作。

2)资格审查所涉及的类似业绩和奖项(如有)将采取网上预公示的模式,各投标单位应先登录投标人业绩库进行维护录入,完成之后业绩和奖项(如有)将发布到苏州市公共资源交易平台/苏州市公共资源交易中心网站-交易信息-建设工程-轨交招标项目业绩公示栏,各单位应对自行录入公示业绩的真实有效性、完整性进行负责,具体操作过程请查看附件操作手册《参与轨道交通项目投标业绩公示操作指南》(http://www.szzyjy.com.cn:8086/ztzl/028001/20190917/751c997a-fe8a-4358-a4f0-bbb7c01c9342.html)。

3)请投标人尽早根据招标公告要求完成资格审查所涉及的类似业绩和奖项(如有)录入及公示,业绩和奖项(如有)公示时间不得少于72小时(以递交资审文件截止时间进行反推)。因未按规定提前公示而引起的资格预审不合格等结果由投标人自行承担。建议投标人业绩公示后到苏州市公共资源交易平台外网公示页面查看公示情况(是否显示、内容是否齐全等),如有异常请及时联系软件公司处理。

4)投标人自行录入的业绩一经公示,不得自行删除、修改、撤回,请投标人谨慎录入公示业绩内容,确保相关信息、附件全面真实有效、并能反映公告资格条件的所有内容。若已公示的业绩需新增相关证明材料,请投标人向招标人提交书面申请【格式自拟,列明需增加或修改的内容,可编辑WORD档及加盖单位公章后彩色扫描发至公告中招标人邮箱】进行增录。

5)投标人公示的业绩如存在弄虚作假,相关情况将报建设主管部门认定,采用弄虚作假业绩进行投标的项目一经查实取消其投标资格、中标资格,并报建设主管部门,可能承担按照《招标投标法实施条例》第六十八条[弄虚作假的责任]予以处罚的风险。

6)投标人制作资格预审文件时,类似工程业绩和奖项(如有)必须从企业业绩库中选择(已预公示满72小时的),业绩和奖项(如有)认定以此为准。自行上传的或未经公示的业绩和奖项(如有)资审时不予认可。因未按规定提前预公示或放于其它位置而引起的资格预审不合格或定量评审不得分等结果由投标人自行承担。

7)企业注册问题、注册后完善信息问题、登录问题、CA相关问题等参见《常见问题及解答汇总》http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003)。

(六)投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录(以行贿人或受贿人的法院判决书认定,按首次公告发布之日推算,时间以判决书落款时间为准;行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2016]9号)第七条第一款规定金额的即行受限)的;法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年(以行贿人或受贿人的法院判决书认定,时间以判决书落款时间为准;行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2016]9号)第七条第一款规定金额的即行受限)的,一经发现,招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。

(七)特别提醒:供应商参与苏州轨道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册,供应商仅需注册一次。注册方法:供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”(http://zzcg.sz-mtr.com/),按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册--供应商》。

8.发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在  苏州市公共资源交易网“http://www.szzyjy.com.cn:8086/”、苏州轨道交通网“http://www.sz-mtr.com” (发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

人:苏州市轨道交通集团有限公司    招标代理机构:江苏省招标中心有限公司                  

    址:苏州市干将西路668号轨道交通大厦    址: 苏州市干将西路668号轨道大厦1210      

    编:                                  编:                       

人: 郑俊                          人: 张哲、周尤华                      

    话: 0512-69899999-9166               话: 0512-68781883                      

    真:                                  真: 0512-68781883                     

电子邮件:                              电子邮件: 1169473186@qq.com                      

    址:                                  址:                       

开户银行:                              开户银行:                       

    号:                                  号:                       

 2022 1 17